在线客服
免费热线

联系方式


免费热线:400-6213-606

典型案例

当前位置: 主页 > 典型案例 >

北京仲裁委审理的空军总医院建设工程纠纷案

发布时间:2017-03-24 15:11     作者:admin         点击数:

北京仲裁委审理的空军总医院建设工程纠纷案(案号2009京仲裁字第0343号)。空军总医院病房楼工程是军队重点工程,但在2008年却因工程造价失控陷入了停工状态。2008年11月施工方北京房建建筑股份有限公司向北京仲裁委提起仲裁,要求支付工程款1.05亿元。杨明律师接受空军总医院委托后,把恢复重点工程的施工作为头等大事。通过夜以继日的资料分析发现:施工方施工组织不力、材料高报价、擅自停工三大过错导致了工期延误,于是,杨明律师果断建议立即在答辩期内提出仲裁反请求。包括解除施工合同、赔偿工程延期损失;立即完成撤离施工现场并向医院移交已完工程、相应资料和已购材料、设备等5项反请求。面对工程迟迟不能复工的棘手问题,杨明律师凭借丰富的执业经验,提出了就医院5项反请求中的两项请求,申请先行部分裁决的要求。2009年4月20日北京仲裁委做出了《部分裁决书》裁决解除双方的施工合同;施工方撤离施工现场并向医院移交已完工程及相应资料和已购材料、设备。施工方不服,先后向北京市第二中级人民法院、第一中级人民法院、北京市高级人民法院申请撤销仲裁、申请不予执行和复议,经过杨明律师的扎实论证,施工方请求先后被驳回而进入强制执行。撤场完成后,医院在杨律师的帮助下选聘了新的施工单位,工程建设迅速恢复。2010年7月29日,北京仲裁委员会采纳了杨明律师长达60多页的代理词的不部分观点,在对该案经过长达1年8个月的审理后,作出了终局《裁决书》,裁决由医院支付已完工程尾款及材料款等3027万余元。至此,杨明律师凭借精湛的专业能力和责任担当,为医院减少经济损失7400余万元。几乎在该裁决下达的同时,医院的病房楼工程也基本控制在原来的预算范围内顺利竣工。杨律师的业务能力获得了各方的广泛好评。北京晚报以《破解工程纠纷撤场难题  推动烂尾楼工程及时复工》对杨明律师代理的该案进行了整版报道。